Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________________» (скорочене найменування - ВАТ «______________»), іменоване надалі «Замовник», в особі Генерального директора __________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку,
і Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________», іменоване надалі «Підрядник», в особі Генерального директора ______________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, спільно іменовані «Сторони», уклали цей договір на монтаж (далі - «Договір») про наступне:
2. Права та обов'язки сторін
2.1. Підрядник зобов'язаний виконувати передбачені цим договором будівельного підряду роботи належної якості, відповідно до вимог технічних норм і правил та до кошторису, що визначає ціну робіт.
2.2. Забезпечення робіт матеріалами та обладнанням несе Підрядник.
2.3. Сторона, яка надала матеріали і обладнання, несе відповідальність за виявлені неможливість використання наданих нею матеріалів або обладнання без погіршення якості виконуваних робіт.
2.4. Замовник має право здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт, дотриманням термінів їх виконання, якістю наданих Підрядником матеріалів, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Підрядника.
2.5. Підрядник зобов'язаний виконувати отримані в ході будівництва вказівки Замовника, якщо такі вказівки не суперечать умовам цього Договору і не являють собою втручання в оперативно-господарську діяльність Підрядника.
2.6. Підрядник повинен усувати на вимогу Замовника і за його рахунок недоліки, за які підрядник не несе відповідальності. Підрядник має право відмовитися від виконання обов'язків, зазначеної в цьому пункті, в разі, коли усунення недоліків не пов'язане безпосередньо з предметом цього договору на монтаж або не може бути здійснене підрядником з незалежних від нього причин.
2.7. Замовник може в будь-який час до здачі йому результату роботи відмовитися від виконання цього договору підряду на виконання монтажних робіт. У цьому випадку Замовник зобов'язаний сплатити Підряднику частину встановленої ціни пропорційно частини роботи, виконаної до отримання повідомлення про відмову Замовника від виконання договору на монтаж, і придбаних матеріалів і устаткування з передачею даних матеріалів і устаткування у власність Замовника.
2.8. Підрядник приступає до виконання робіт за договором будівельного підряду за умови будівельної готовності об'єкта.
3. Порядок прийому робіт. Вимоги до якості
3.1. Приймання робіт здійснюється Замовником протягом 5 робочих днів після отримання ним повідомлення Підрядника про готовність до здачі об'єкта договору на монтаж.
3.2. Здача робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюються актом, який підписується обома Сторонами. У разі відмови однієї із Сторін від підписання акта в ньому робиться відмітка про це, і акт підписується іншою Стороною.
3.3. У разі вмотивованої відмови Замовника від приймання робіт сторонами складається двосторонній Акт з переліком необхідних доробок, термінів їх виконання.
3.4. У разі неналежного виконання робіт Підрядник не має права посилатися на те, що Замовник не здійснював контроль і нагляд за їх виконанням.
3.5. Гарантійний термін на результат робіт за договором будівельного підряду на виконання монтажних робіт встановлюється в 12 (дванадцять) місяців з моменту оформлення акту здачі-приймання робіт. В період гарантійного терміну в разі виявлення недоліків Підрядник усуває їх за свій рахунок протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання претензії Замовника.
4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ
4.1. Оплата виконаних за цим Договором робіт проводиться Замовником в розмірі, передбаченому кошторисом, а саме ___________ (___________________________ тисяч) рублів __ копійок, в тому числі ПДВ 18% - __________ (__________________ тисяч _______________) рублів __ копійок.
4.2. Замовник виплачує Підряднику аванс в розмірі 50% вартості робіт за договором підряду на виконання монтажних робіт протягом 10 (десяти) банківських днів після підписання цього договору на монтаж. Остаточний розрахунок у розмірі 50% вартості робіт за Договором здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів після остаточної здачі робіт Підрядником Замовнику та підписання акту здачі-приймання робіт за умови, що роботи виконані належним чином і в строки, встановлені цим Договором, або достроково .
4.3. Форма оплати - безготівкова шляхом перерахування грошових коштів в рублях Російської Федерації на розрахунковий рахунок Продавця.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором підряду на виконання монтажних робіт Сторони несуть відповідальність відповідно до цього Договору та чинним законодавством Російської Федерації.
5.2. У разі несвоєчасної здачі робіт за договором на монтаж з Підрядника стягується пені в розмірі 0,5% (нуль цілих п'ять десятих) від загальної кошторисної вартості робіт за Договором в день, за кожен день прострочення.
5.3. При невиконанні Підрядником гарантійних зобов'язань в строк, встановлений в Договорі, Підрядник зобов'язаний сплатити Замовнику пеню в розмірі 0,5 (нуль цілих п'ять десятих) відсотка від кошторисної вартості робіт за Договором, за кожен день затримки. Сплата пені не звільняє сторони від виконання зобов'язань за цим договором підряду на виконання монтажних робіт.
5.4. В період гарантійного терміну при невиконанні Підрядником своїх зобов'язань Замовник має право усунути недоліки виконаних за Договором робіт своїми силами або із залученням третіх осіб, а Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику всі понесені при цьому витрати.
5.5. У разі невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором на монтаж на вимогу Замовника Підрядник зобов'язаний сплатити одноразовий штраф у розмірі 50% (п'ятдесяти відсотків) від кошторисної вартості робіт за договором будівельного підряду.
Весь типовий бланк і зразок договору підряду на виконання монтажу пожежної сигналізації доступний для безкоштовного скачування в вигляді прикріпленої форми документа.
Читати документ далі