з іншого боку, іменовані надалі "Сторони", уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає і зобов'язується оплатити, а Підрядник бере на себе зобов'язання проводити поточний відчіпного ремонт (далі - ТОР) вантажних вагонів, що належать Замовнику на праві власності, оренди чи іншому законних підставах (далі - вантажні вагони), в експлуатаційних вагонних депо залізниць - філій ВАТ "РЖД", зазначених в Додатку № 3 до цього Договору (далі - експлуатаційне вагонне депо)
1.2. Підрядник проводить ремонт вантажних вагонів Замовника в вагонних експлуатаційних депо відповідно до цього Договору.
1.5. Замовник надає Підряднику Список номерів вагонів Замовника, зареєстрованих компанією в АБД ПВ ГВЦ, на які поширюється умови цього Договору, за формою, наведеною в Додатку №1, який є невід'ємною частиною Договору.
1.6. Підрядник надає гарантію на фактично проведені роботи до наступного планового ремонту починаючи з дати оформлення повідомлення форми ВУ-36, за винятком гарантії за кодами несправностей (103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 150, 151, 214, 303, 352, а так само за кодами ушкодження) включених в галузевий класифікатор «Основні несправності вагонів» (далі-Класифікатор). У разі заміни при виробництві ТОР колісних пар, відповідальність за їх безвідмовну роботу в період гарантійного термін несе підприємство, що виробляло ремонт колісної пари.
2. Ціна Договору та порядок оплати
2.1. Ціна поточного ремонту одного вантажного вагона визначається калькуляцією (в тому числі вартість вузлів, деталей і матеріалів Підрядника, необхідних для ТОР вантажного вагона) на поточний відчіпного ремонт, яка складається на підставі дефектної відомості форми ВУ-22 за фактичними витратами з урахуванням рентабельності - ___ % за формою узгодженою Сторонами (Додаток №2)
2.2. Вартість виконуваних робіт по ТОР одного вантажного вагона, на який складено акт про пошкодження вагона форми ВУ-25, визначається за фактичними витратами з урахуванням прямих, загальновиробничих і загальногосподарських витрат і планового рівня рентабельності та ПДВ.
2.4. Оплата ТОР вантажних вагонів проводиться Замовником на рахунок _______________ залізниці - філії ВАТ "РЖД" "в наступному порядку:
2.4.1. Оплата послуг ремонту вантажних вагонів проводиться Замовником авансовим платежем шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника в розмірі не менше 50% вартості місячного обсягу ремонту рухомого складу в попередньому місяці на підставі рахунку Підрядника протягом 5 банківських днів з дати його отримання Замовником, але не пізніше дня подачі вантажних вагонів в ремонт. При цьому середня вартість місячного обсягу ремонту розраховується виходячи з орієнтовної ціни поточного ремонту одного вагона в розмірі ___________ руб. крім того ПДВ _______ руб. і кількості відремонтованих вагонів в попередньому місяці.
Оплата послуг за перший місяць дії договору проводиться Замовником авансовим платежем шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника в розмірі 50% вартості середньомісячного обсягу ремонту рухомого складу на підставі рахунку Підрядника протягом п'яти банківських днів з дати його отримання, але не пізніше дня подачі вантажних вагонів в ремонт.
- в рядку «продавець» рахунку - фактури відбивається:
«Товариство з обмеженою відповідальністю« Російські залізниці »
-в рядку «покупець»: ТОВ «»
(Вказати повне або скорочене найменування юридичної особи-контрагента відповідно до Статуту (іншими установчими документами),
Підрядник в особі. ... ..
- в Примітка вказується найменування експлуатаційного вагонного депо провадила ремонт вагона.
2.4.3. Остаточний розрахунок за виконані роботи по ремонту вагонів і по заміні неремонтопридатних вузлів і деталей проводиться Замовником після підписання сторонами актів виконаних робіт з додатком до нього дефектної відомості ВУ-22, і Акта бракування, при необхідності повідомлень за формами ВУ-41М і ВУ-25, на підставі рахунків-фактур Підрядника в термін до 10 числа місяця наступного за звітним. На прохання Замовника можуть надаватися і інші матеріали розслідування, що підтверджують причину відчеплення.
2.5. У разі, якщо фактична вартість зроблених Підрядником в поточному місяці робіт з виконання ТОР вантажних вагонів не перевищить вироблений Замовником авансовий платіж, то сума переплати, зараховується Сторонами в рахунок майбутніх авансових платежів Замовника за цим Договором.
Якщо фактична вартість робіт перевищила авансовий платіж, остаточний розрахунок за фактичні роботи проводиться після підписання Сторонами Зведеного акту виконаних робіт, в якому вказуються номери вагонів, на підставі рахунку, рахунку-фактури та акту виконаних робіт, в термін до 05 числа місяця наступного за звітним.
2.6. У разі обгрунтованої зміни цін на роботи, здійснювані при поточного ремонту вантажних вагонів, Підрядник зобов'язаний сповістити про це Замовника за 10 календарних днів до моменту їх введення шляхом направлення письмового повідомлення з обґрунтуванням змін. Замовник розглядає запропоновані Підрядником ціни в 5-ти денний термін з моменту їх отримання і повідомляє Підряднику своє рішення. У разі неузгодження Замовником нових цін Підрядник має право призупинити роботи.
Зміна ціни за ініціативою Підрядника не може відбуватися частіше 1 разу на квартал.
3. Порядок виконання, здачі та приймання робіт
3.1. Відчеплення вантажних вагонів Замовника в ТОР оформляється Підрядником повідомленням форми ВУ-23М. Випуск вантажних вагонів Замовника з ТОР оформляється повідомленням за формою ВУ-36М, в якому вказується факт проведеного ремонту, місце, час, дата постановки в ремонт і випуску з ремонту вантажного вагона. По кожному відремонтованому вантажному вагоні Підрядник своєчасно передає повідомлення 1 353 і 1354 в Головний обчислювальний центр - філія ВАТ «РЖД» (далі - ГВЦ). Підрядник несе відповідальність за достовірність інформації, що передається, пов'язаної з отцепкой, ремонтом і випуском вагонів, в ГВЦ ВАТ «РЖД». У разі передачі при проведенні поточного ремонту недостовірних даних в ГВЦ ВАТ «РЖД», Підрядник зобов'язаний провести їх коригування встановленим порядком.
3.2.1. При заміні колісних пар вантажних вагонів, підкочує колісні пари повинні мати товщину обода не менше викочується, з урахуванням обточування. У разі подкатки колісної пари інших параметрів її вартість визначається відповідно до цін, узгодженими сторонами (додаток № 5 Розрахунок вартості запасних частин і колісних пар) з включенням в калькуляцію на ремонт вагона.
3.4. Здача-приймання виконаних обсягів робіт по ТОР вантажних вагонів в рамках цього Договору проводиться щомісячно шляхом оформлення і підписання між Сторонами Акту виконаних робіт та Зведеного акту виконаних робіт, форми яких наведені в Додатку № 3, 4 до цього Договору. (Власнику передбачити відсутність представника)
3.5. Сторони щомісяця, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, підписують Зведений акт виконаних робіт за місяць і Акт виконаних робіт. Зведений акт готується Підрядником на підставі інформації з бази даних ГВЦ, Акту виконаних робіт - на підставі Зведеного акту виконаних робіт і надається Замовнику.
3.6. Після підписання Зведеного акту виконаних робіт та Акту виконаних робіт Підрядник протягом 5 календарних днів з дати підписання Зведеного акта надає Замовнику рахунок і рахунок-фактуру.
3.7. Підрядник надає оригінали актів, форм ВУ-22, ВУ-23М, ВУ-36М, ВУ-41М (на вузли не витримували гарантійного терміну експлуатації) і ВУ 25 (в разі пошкодження вагона) Замовнику. При обґрунтованої заявці Замовника Підрядник надає і інші первинні документи формування обсягів робіт, витрат на їх виробництво.
3.8. Протягом двох місяців з дня проведеного ремонту Підрядник має право подати Замовнику додатковий Зведений акт виконаних робіт з наданням документів згідно з пунктом 9.2. цього Договору на відремонтовані, але не пред'явлені до оплати вантажні вагони. При цьому дата оформлення акту здачі - приймання виконаних робіт і рахунки-фактури повинні відповідати цьому звітному періоду.
3.9. У разі незгоди з представленим Зведеного актом виконаних робіт повністю або частково, Замовник зобов'язаний повідомити Підряднику про таке незгоду протягом 5 робочих днів з дня отримання Зведеного акту виконаних робіт, із зазначенням причин. Розбіжності повинні бути врегульовані Сторонами протягом 5 робочих днів.
4. Права і обов'язки Сторін
4.1. Підрядник зобов'язується:
4.1.1. Провести ТОР вантажних вагонів і забезпечити якість виконання робіт відповідно до вимог Керівництва по поточного ремонту від 02.09.97 р № РД 32 ЦВ-056-97 і інших нормативних документів Укрзалізниці та ВАТ "РЖД" в частині ТОР вантажних вагонів і їх вузлів.
4.1.2. У разі необхідності заміни вузлів і деталей, перерахованих в п.1.3 цього Договору, Підрядник в добовий термін з моменту огляду вагона, інформує Замовника і надає акт бракування.
4.1.2. Складати, підписувати та надсилати Замовнику документи, передбачені п. 3.2. і 9.2. справжньої угоди.
4.1.3. Виконувати ТОР вантажних вагонів в термін, встановлений пунктом 3.3 цього Договору.
4.1.6. Підрядник має право призупинити виконання взятих на себе зобов'язань, в разі не виконання Замовником п. 2.3.1. цього Договору, попередньо повідомивши про це Замовника.
4.1.7. При наявності дебіторської заборгованості, Підрядник має право не приймати вантажні вагони в ремонт.
4.2. Замовник зобов'язується:
4.2.1. Здійснювати оплату виконаних робіт по ТОР вантажних вагонів в термін, встановлений розділом .2 цього Договору.
4.2.2. За запитом Підрядника забезпечувати повноту і достовірність інформації про номери, типах, моделях, роках споруди, виконаних планових ремонтах вантажних вагонів, на які поширюється дія цього Договору.
4.2.3. Проводити оплату залізничного тарифу по доставці вантажних вагонів в ремонт, а після виконаного ремонту - до станції призначення.
4.2.4. Оплачувати простій вагона в очікуванні оплати або поставки запасних частин понад установлений строк відповідно до п.1.2 ..
4.2.5. Встановленим порядком проводити реєстрацію ознаки оренди в базі АБД ПВ вантажних вагонів, орендованих Замовником.
4.2.6. У разі зміни кількісного списку вантажних вагонів, на які поширюються вимоги цього Договору, або изменеие їх нумерації письмово інформувати про це Підрядника з наданням в електронному вигляді пономерного списку вантажних вагонів. Список вантажних вагонів Замовника може змінюватися не більше одного разу на місяць.
5. Відповідальність Сторін
5.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством Російської Федерації.
5.2. За порушення Замовником термінів оплати, передбачених п. 2.2.3. цього Договору, Підрядник має право стягнути з Замовника пеню у розмірі 0,1% від вартості виконаних, але не оплачених Замовником робіт, за кожен день прострочення.
5.3. За порушення Підрядником термінів проведення ТОР вантажних вагонів, передбачених пунктом 3.3. Договору, Замовник має право стягнути з Підрядника пені в розмірі 25 (двадцяти п'яти) рублів за кожну годину прострочення.
6. Форс-мажор
6.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, зумовлені дією обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин, в тому числі оголошеної або фактичної війною, громадянськими заворушеннями, епідеміями, блокадами , ембарго, пожежами, землетрусами, повенями та іншими природними, стихійними лихами, а також виданням актів державних органів.
6.2. Свідоцтво, видане відповідною торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії обставин непереборної сили.
6.3. Сторона, що не виконує свої зобов'язання внаслідок обставин непереборної сили, повинна в триденний термін повідомити іншу Сторону про такі обставини і їх вплив на виконання зобов'язань за цим Договором.
6.4. Якщо обставини непереборної сили діють протягом 3 (трьох) послідовних місяців, цей Договір може бути розірваний за згодою Сторін.
7. Вирішення спорів
7.1. Всі суперечки, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, які можуть проводитися, в тому числі, шляхом відправлення листів по пошті, обміну факсимільними повідомленнями.
7.2. Якщо Сторони не дійдуть згоди шляхом переговорів, всі суперечки розглядаються в претензійному порядку. Термін розгляду претензії становить три тижні з дати отримання претензії.
7.3. У разі якщо суперечки не врегульовані Сторонами за допомогою переговорів і в претензійному порядку, то вони передаються відповідною Стороною на розгляд в Арбітражний суд за місцем знаходження відповідача.
8. Порядок внесення змін, доповнень до Договору і його розірвання
8.1. До цього Договору можуть вноситися зміни та доповнення, які оформляються Сторонами додатковими угодами до цього Договору.
8.2. Цей Договір може бути достроково розірваний за ініціативою однієї Сторони. У цьому випадку відповідна Сторона зобов'язана направити іншій Стороні письмове повідомлення про розірвання цього Договору не менше ніж за 45 діб до передбачуваної дати розірвання даного Договору. У цьому випадку Сторони підписують акт звірки розрахунків.
9. Інші умови
9.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання і діє по ___________________. Дія цього Договору автоматично продовжується на новий термін на тих же умовах, якщо жодна із Сторін не висловила свого бажання (шляхом письмового повідомлення) про припинення дії цього Договору не пізніше, ніж за 1 місяць до закінчення терміну дії цього Договору.
9.2. Сторони цим узгоджують перелік документів, наявність яких буде підставою для оплати виконаних робіт:
Повідомлення форми ВУ-22;
Повідомлення форми ву- 23М;
Повідомлення форми ВУ-36М;
Повідомлення форми ВУ-25 (при пошкодженні);
Повідомлення форми ВУ-41М,
Акт виконаних робіт форми № ФПУ-26;
Зведений акт виконаних робіт (Додаток №
9.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки, що випливають з цього Договору, третім особам без письмової згоди іншої Сторони.
9.4. Будь-яка інформація про фінансову, господарської та іншої діяльності будь-якої із Сторін буде розглядатися як конфіденційна і не підлягає розголошенню або передачі третім особам, за винятком випадків, встановлених законодавством Російської Федерації.
9.5. Цей Договір складений в двох примірниках, які мають однакову силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.
9.6. До цього Договору додаються:
- Список номерів вагонів Замовника на які поширюється умови даного Договору (Додаток 1);
- Калькуляція вартості поточного ремонту (Додаток 2);
- Перелік експлуатаційних вагоноремонтних підприємств залізниць - філій ВАТ "РЖД" (Додаток 3);
- Форма Зведеного Акту виконаних робіт (Додаток № 4);
-Форма Акта виконаних робіт форми № ФПУ-26; (додаток № 5)
- Прейскурант цін (Додаток № 6).
Зазначені додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.
9.7. Сторони погодили попередній обмін документами передбаченими цим договором за допомогою електронної, факсимільного, телеграфного, телетайпного або іншого зв'язку з подальшим наданням оригіналів протягом 30 календарних днів після оформлення документів.